关于工程验收报告时间和竣工时间的问题

我们公司是总包，合同签订日期是2005.3.28 合同有效期是2006.5.8-2008.11.9，工程开工日期是2006.6.26。那么竣工日期是不是按合同约定的2008.11.9呢？为什么工程竣工验收报告验收日期都2012.4.13了，感觉是不是太迟了。主要是想看质保金还有多久可以收到，5年质保期。好的回答会有分加噢

举报该问题

推荐答案 2013-08-11

说明这个项目出现工期滞后，而且滞后很长。既然竣工验收报告是12.4.13，那就得按此日起执行，质保金就得5年后才可以申请。除非工期滞后存在客观因素，其原因不在总包方，或者甲乙双方有关于工期的额外说明。而且如果合同中有关于工期滞后的处罚措施，对总包是很不利的，所以，祝你好运！

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://99.wendadaohang.com/zd/BXOX77jet.html

第1个回答 2013-08-09

按实际竣工时间为准

相似回答

建设工程竣工日期如何认定答：①双方确认的日期为竣工日期；②建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送）；③承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；④未经过竣工验收，发包人擅自...

竣工验收合格之日与实际竣工日期的区别答：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。2、法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：...

竣工验收时间如何确定答：竣工验收时间的确定方式：1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生，多数时候发包人有...

如何确定实际竣工日期答：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。律师补充：建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(二)有完整的技术档案和施工管理资料；(...

怎么来确定建设工程的竣工日期答：法律分析：竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。法律依据：...

工程竣工验收报告需要多长时间?答：一般情况下施工方施工完成，施工资料报给建设单位，建设单位应在28日内组织竣工验收，并在竣工验收后的14日内出具竣工验收报告，合格就过了，不合格就要重新整改。建设单位应在工程竣工验收前，依法提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》并在竣工验收合格后六个月内，...

竣工日期如何确定?答：建设工程施工合同的竣工日期一般均在施工合同中予以写明，往往采用一个时间段或截止日为表现方式，比较容易确定。但由于建设工程本身的特殊性，工程往往不能在约定的竣工时间内完成，造成实际竣工日期常发生争议。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条　当事人对建设...

竣工日期和竣工验收日期有啥区别答：法律分析：建设工程施工合同的竣工日期一般均在施工合同中予以写明，往往采用一个时间段或截止日为表现方式，比较容易确定。但由于建设工程本身的特殊性，工程往往不能在约定的竣工时间内完成，造成实际竣工日期常发生争议。工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程...

建设工程的竣工时间怎样确定答：法律主观：建设工程的竣工时间，可以由双方协商确认，协商不一致的，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日作为竣工日期；承包人已经提交了申请竣工验收的报告，而发包人迟迟不予验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期等。法律客观：《建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定...

大家正在搜

竣工报告和竣工验收报告工程竣工监理验收报告建设工程竣工预验收报告工程竣工验收报告内容工程竣工验收报告由谁编制公路工程竣工验收报告工程竣工验收报告完整版工程竣工初验报告竣工验收报告是谁出的

竣工日期如何确定？

一级建造师工程竣工验收合格的,是以提交竣工验收报告日期为竣工...

工程竣工验收报验单和竣工验收报告有什么区别？

工程竣工验收报告主要包括哪些内容

工程竣工验收报告是谁出具的，应该怎么写

单位工程质量竣工验收记录日期是不是工程竣工验收报告上的日期？

实际竣工日期与验收合格之日有什么区别?

建设工程竣工验收合格的，是以提交竣工验收报告之日为竣工日期，...