律师高手：能帮解释下工程量确认单应该几方签字才能形成法律效力？

律师高手：能帮解释下工程量确认单应该几方签字才能形成法律效力？在有就是在整个工程过程中到工程接近完工时甲方为了保证工期能按期完工又签订了一份补充协议，请问此协议的生效日期应该从什么时间开始计算？哪位能给个完美的解释。谢谢！

推荐答案 2011-10-18

工程量确认一般签证需要监理单位、建设方和施工方三方签字认可。补充协议与原合同具有同等效力，协议生效的日期一般应当与协议内容中签署的日期为准。追问

谢谢！你的解释。还有一工程确认单问题如下：
我司于7月10日所发贵司工作联系单中，要求贵司确定的变压器安装项目、配电柜系统项目，在公共区设备安装必须在7月15日前完成，客房内设备安装必须在7月20日前完成。8月16日贵司确定的变压器安装单位入场，配电柜系统方案还未确定，已造成我司大量工人停工误工，严重影响我司施工进度，请贵司确认此事实。
这个确认单能说明什么问题。请帮助解释下。谢谢！

追答

这个确认单，其意义主要是确认合同的履行期限及是否依据合同履行的事实。

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://99.wendadaohang.com/zd/zztOtev7v.html

其他回答

第1个回答 2011-10-17

1、一般签证需要工程队、监理单位和业主单位三方签证。2、补充协议看内容，一般与合同期限一致。也就是开始签字就生效。追问

这是乙方发给我方的确认单的原文：“我司于7月10日所发贵司工作联系单中，要求贵司确定的变压器安装项目、配电柜系统项目，在公共区设备安装必须在7月15日前完成，客房内设备安装必须在7月20日前完成。8月16日贵司确定的变压器安装单位入场，配电柜系统方案还未确定，已造成我司大量工人停工误工，严重影响我司施工进度，请贵司确认此事实。”
这个确认单能说明什么问题。请帮助解释下。

追答

甲方延误造成大量工人停工，严重影响施工进度

本回答被网友采纳

相似回答

律师高手:能帮解释下工程量确认单应该几方签字才能形成法律效力?答：需要三方签字才能形成法律效力；三方分别为监理、甲方代表、施工方。补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。补充协议是对原合同的补充或者变更，一...

结算单的法律效力答：结算单的法律效力属于双方对工程结算的确认，委托方应该按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款。工程结算单的作用是施工双方当事人在工程结算单上签字，在法律上属于双方对工程结算的确认，委托方应该按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款。如果委托方不按照...

结算单的法律效力答：以工程结算单为例，工程结算单的作用是施工双方当事人在工程结算单上签字的，在法律上属于双方对工程结算的确认，委托方应该按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款。如果委托方不按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款的，施工方可以依法向法院起诉。需要说...

【律师手记】监理单位签字确认的工程签证等书面文件能否予以认可_百度...答：根据《建工司法解释》第十九“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量 ”的规定，冯永贵作为总监代表，又是现场唯一监理，其在工程签证单上的签字，是...

工程结算书没有盖公章有没有法律效力??答：工程结算书没有盖公章肯定没有法律效力，公司之间往来的合同等相关文件，关键是公章，公章代表的是各单位之间的业务，而非个人业务，如果没有特殊约定和情况，没有负责人签名只有公章还是有效的。但是没有公章一定是没效的。

设计变更、工程签证、确认单、联系单、会签的区别,一文搞懂答：04、施工企业在施工过程中,由于施工方面、资源市场的原因,如材料供应或者施工条件不成熟,认为需改用其他材料代替,或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更,经双方或三方签字同意可作为设计变更。(二)设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出,均应由建设单位、设计单位、施工单位协商,经确认后由设计部门...

做建筑工程审计,与施工方对账有哪些技巧?答：一，对工程量（含钢筋），这是最基础也是最烦的。结束，三方签对账确认单，此后工程量事项的所有新发生事件不被接受。二、对预算书，即预算书开列项目及调整，各项费率的调整等。这块主要是围绕着预算书进行。相关调整按合同规定执行。没争议就签订确认单，有争议的话一般都保留。三、主材及各项变更索赔...

房地产土方工程合同答：房地产土方工程合同1 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程范围:根据甲方的要...

工程量清单交个甲方了,他也不给核算,也不承认我的核算结果,怎么办?答：目前在施工图设计基础上进行招标的工程 , 招标人一般应当提供相对准确的工程量清单,编制后的工程量清单应与投标须知、合同通用条款、专用条款、技术规范、施工图纸等协调统一,形成完整的招标文件。工程量清单计价下施工索赔的原因合同矛盾和缺陷在工程的实施过程中,由于合同文件规定不严谨,合同经常有矛盾...

大家正在搜

工程量确认单正确填写增加工程量确认单工程量确认单由谁来做工程量确认单怎么做工程量确认单方量确认单工程量确认工程量怎么确认电视剧精英律师全网播放量几亿