加工协议书怎么写呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!
加工协议书主要内容包括:
1、甲乙双方的基本身份信息;
2、项目概况及合同工期;
3、双方责任;
4、质量验收;
5、争议解决方式;
6、协议生效方式。
这是加工协议书的模板,希望对您有帮助。您也可以点击这里直接下载文档
加工协议书
甲方(建设单位):_______________
乙方(施工单位):_______________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格
2、 略;
3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币
万元(以实际竣工验收数量为准);
4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的
_______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
1、如期办理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况
进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现
质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作,
参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元
工程质
量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质量验收 :
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,
双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________
法院起诉。
七 、合同一式
_____份
,甲、乙双方各 执
_____份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
八、备注
甲方(单位盖章):_______________
乙方(单位盖章):_______________
甲方代表签字:_______________
乙方代表签字:_______________
请注意:因为转码原因,部分文档内容可能会丢失几个字而使得文档有瑕疵,请务必从头到尾看一遍确认没有问题后再使用,本内容来源:www.51dongshi.com
,20余万各类合同下载,同时还提供各类公司常用表格、文档如:入职表格、财务统计表等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考