99问答网
所有问题
因业主资金原因工程不到位造成停工劳务怎么索赔
本人在一个工程公司承包人工;现由于甲方资金问题造成停工;我该如何争取自己的权益
举报该问题
推荐答案 2008-05-20
dixiaxiaozi 看的出来
肯定不是搞建筑行业的
你不明白中国的建筑市场吧?
楼主 肯定知道 国内无论开发商还是工程甲方 (总包方)
这些建筑行业内都是有圈子的
也就是说 如果你在这个圈子里得罪了一个甲方
你在这个区域市场就不好做了
不会有人再把工程承包给你
所以乙方不到万不得已 不能得罪甲方
我看了楼主的叙述
现由于甲方资金问题造成停工
现在是否已经停工?
在承包合同上是有工期 损失赔偿的
楼主 如果现在已经停工
可以计算每天的窝工损失金额
先要与甲方沟通
他们难道不要求工程进度么
我建议你与甲方协商时
把窝工损失都告诉甲方 协商赔偿细节
最后如果甲方确实没有资金运转此工程
楼主再考虑向当地人民法院提起诉讼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BezW7OOO.html
其他回答
第1个回答 2008-05-20
回答楼主:
建筑公司没钱也就是开发公司没钱了
你可以拿着承包合同去找开发商要钱,如果不给就威胁要告他们,去房管局告他丫的。他们损失更大。
另外没有预售证的房子不能销售,如果销售的话也不成立,还得退钱,房管局知道的话,按照销售额的100%罚款。
所以此事要根据你们签订的承包合同来说,如果是由甲方资金问题造成的误工费那是肯定需要甲方来承担的,只要合同在,一告一个准的,最后祝你好运!
第2个回答 2008-05-20
你可依据合同起诉索赔,要求支付工程款并解除合同
第3个回答 2019-07-10
无效
不平等的条款是部分失效的
第4个回答 2019-03-13
dixiaxiaozi
看
肯定
搞建筑行业
明白
建筑市场吧
楼主
肯定知道
内
论
发商
工程甲
(总包
)
些建筑行业内都
圈
说
圈
罪
甲
区域市场
做
再
工程承包给
所
乙
万
已
能
罪甲
我看
楼主
叙述
现由于甲
资金问题造
停工
现
否已经停工
承包合同
工期
损失赔偿
楼主
现
已经停工
计算每
窝工损失金额
先要与甲
沟通
难道
要求工程进度
我建议
与甲
协商
窝工损失都告诉甲
协商赔偿细节
甲
确实没
资金运转
工程
楼主再考虑向
民
院提起诉讼
相似回答
建筑总承包
因资金
短缺
导致
施工工地
停工
一年请问我们
如何
保护自己的合法...
答:
一般而言,资金原因导致的停工,
应由建设单位引起,而不是施工总承包单位引起,如果建设单位如约支付工程款,一般是不会导致停工的
。所以,问题就是总包欠你们钱,不知道找谁要钱?如何要钱?,有鉴于该工程已经停工一年,后续施工可能性不大,最好维护权益的方式就是
尽快向人民法院提起诉讼
,要求总包连带建...
因发包人原因造成工程停工
而施工班组在
劳务
合同中
未
约定
赔偿
损失
怎样
才 ...
答:
(4)由于发包方违约,企业承包合同的对方当事人未按规定履行合同义务,均应承担违约责任
。对于企业承包合同纠纷,当事人可提请工商行政管理机关仲裁或向人民法院起诉解决。
劳务
合同工期延长
怎么要求赔偿
答:
一、拖延工期如何索赔 1、违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,
建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉
。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措...
承包
劳务
,如果中余甲方无财料
造成停工
损失咋办
答:
3、
材料费
材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则
不能列入索赔计价
。承包人...
...手续问题停了两次工,
没
做出进度,现在全面停了,我该
怎么索赔
...
答:
可以
索赔
;你进驻施工现场出现两次
停工
,都是
因为
甲方的原因,到现在工作接近半年时间,工作没有进展;你可以对你方停工的原因,向甲方 进行索赔,主要是人工停工待料、待时的费用,按照每天来计算;也就是说,这个
工程
多少钱,到什么时候完工,你这些人一天能够完成的任务量,能合多少钱。用这个数字来...
劳务
承包方
原因导致
工地
停工
,甲方可以
索赔
那些费用?
答:
如果合同中有明确约定的违约责任及违约金计算标准和方式,那就按照合同约定。如果没有约定,那么承包方行为造成甲方的实际损失,违约方均要承担。但如果是不可抗力造成的,不负
赔偿
责任。
建筑
工程不
合法的
劳务
分包亏损
怎么
办
答:
第八百零三条 【
发包人未
按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、
资金
、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求
赔偿停工
、窝工等损失。第八百零四条 【
因发包人原因造成工程
停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、...
建设
工程
合同何时索赔可得利益损失,
怎么索赔
答:
2.经营利润损失。这类损失多与承包经营、租赁经营合同以及提供服务或
劳务
的合同有关。3.转售利润损失。在买卖合同中,卖方违约不交货,导致买方无法将该批货物转售于其已签约的下家买主,则其转售利润损失一般来说就是转售合同价款与原合同价款的差额,再扣除必要的转售成本。法律依据:《中华人民共和国...
甲方耽误工期施工方
如何
要求
索赔
案列
答:
看你跟甲方签订的合同规定。若以FIDIC为蓝本的合同可以
索赔
以下内容:1、EOT(延长工期)2、承包商的直接损失,包括现场人员窝工人工费,设备闲置费,3、间接费:延长期的总部管理费(18%~20%),延长期的保函手续费,贷款利息,延期的
工程
保险费等 4、延长期利润损失,投标boq表中的利润率 ...
大家正在搜
怎么开劳务公司怎么经营
劳务派遣业务注册资本
资金没到位什么意思
项目建设资金不到位
本年实际到位资金是指什么
开一家劳务公司要多少资金
一般劳务公司注册资金
劳务派遣注册资金多少
建筑劳务公司注册资金
相关问题
建筑工程,由于业主方原因导致停工。承包方要求索赔中,以下事项...
因业主原因导致工程停工,在合同约定因业主原因导致工程相对滞后...
建筑总承包因资金短缺导致施工工地停工一年请问我们如何保护自己...
因发包人原因造成工程停工而施工班组在劳务合同中未约定赔偿损失...
在一个项目施工过程中由于业主单位资金不到位,建筑公司不能按时...
建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题
工程因业主原因造成了停工一年多。劳务班主可以找劳务公司或总包...