99问答网
所有问题
当前搜索:
延误工期的理由
建设单位未及时交付图纸导致
工期延误
建筑公司是否承担违约责任?_百度...
答:
建设单位未及时交付图纸导致
工期延误
,正常的建筑公司是不应该承担违约责任的,除非合同里有特殊约定
当合同约定的造成
工期延误的
事由发生时如何处理
答:
六、发生
工期延误
时,项目监理机构应按施工合同约定进行处理。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互...
在工程施工中由于什么原因导致的
工期延误
承包方应当承担违约责任_百度...
答:
在工程施工中由于施工方自身的原因导致的
工期延误
承包方应当承担违约责任。
由于甲方原因导致
工期延误
怎么索赔
答:
1. 按定额计价的工程,依据合同或协议文件约定的索赔内容进行计算。2. 按工程量清单计价的工程,参照工程拦标价进行计算。3. 未按约定支付工程款,发包人除支付工程款外,还需按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程利息。4. 停工或窝工导致的索赔,包括机械、人工、材料周转和管理等费用。在遇到
工期延误
索赔...
在施工合同中对发包人和承包人原因影响的
工期延误
有何规定
答:
在工程实务中,计算
工期延误
的方法,主要有以下几种:1.工期分析法。依据合同
工期的
网络进度计划图,对比承包人完成各种原因增加的工程量所需用工时,并考虑工序改变等影响,分析干扰事件发生之后的工期损失,计算索赔值。2.实测法。承包人在延期事件影响下,完成工程所实际延误的工时。3.类推法。即用...
工期延误的
违约法律依据
答:
如果在工程竣工之前,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收,且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了
工期延误
,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。 工程
延误的
情况下,必须按照工程施工合同中的相关条款对违约金进行赔...
建设工程施工合同中
工期延误
如何计算.急!
视频时间 01:55
施工方原因造成
工期延误
5天,第三天时候发生不可抗力事件造成工期延误8...
答:
不可抗力造成
工期延误
8天就申请8天的工期延误就行了。这个跟之前已经造成的延误没有关系的。
工期延误
和工期延期的区别
答:
法律主观:工期顺延和
工期延误的
区别是工期顺延是承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,一般不需担责。而工期延误可能能获得顺延或按合同约定由延误的过错方承担相应的法律责任。法律客观:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条当事人...
承包人原因导致
工期延误
,
延误的工期
施工过程中发生不可抗力,由此造成的...
答:
比如
延误工期
8天。由自身负责。在8天内3天不可抗力。还是8天。比如不可抗力延续到第9天。可向甲方索赔1天。总体思路是这样的。不过具体情况还得看是否发生在关键路线上。那就不一样了、实际工作中问问商务部的同志们他们熟悉
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜