99问答网
所有问题
当前搜索:
造成工期延误的原因
雨天
工期
顺延的问题
答:
相关内容解释:
工期
顺延一般出现在下雨等自然因素的前提下,还有就是停水、停电等导致停工原因,签订工期顺延合同之后,就可以保护施工方的免受合同违约的责任。一般来说,降雨量不会成为工期顺延
的原因
,除非特殊的特大暴雨可以申请延期,还要看合同签署的具体情况而定。
建工工程项目施工过程中出现工程
延误
及工程延期,该如何处理?
答:
从形式结果上来看,工程延期和工程
延误
最终都将导致工程拖延,但由于建设单位与承包单位两者所承担的责任划分不同,工程延期和工程延误在性质上也有不同。工程延期:由于建设单位
原因造成
的,经项目监理机构和建设单位的认可同意延长施工
工期的
工程拖延情况。如,由于建设单位要求设计变更、工程量增加而导致工程...
由于甲方
原因
导致
工期延误
怎么索赔
答:
一、承包工程甲方原因延迟
工期
怎么索赔建设工程因甲方
原因造成
工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际
造成的
损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)...
请问
工期延误
与工期顺延有什么区别?
视频时间 00:00
建造师考试题目,发包人责任
造成
工程
延误
,承包人到底可不可以要求支付利...
答:
其实很简单的,请注意:造成施工
延误的原因
是什么?1、如果是由于发包方(监理单位在工程上是代表发包方行使委托代理权)的原因,发包方应支付利润 2、如果是因为不可抗力等
原因造成
施工
工期延误
,那么发包方不支付利润。
施工合同中因承包人
原因造成工期延误
,逾期竣工违约金是多少?
答:
另外,违约金的数额也可以根据实际情况进行协商。如果
工期延误的原因
是承包人不可抗力造成的,比如天灾、战争等,那么违约金的数额可以适当减少或者免除。但是,如果是承包人自身
原因造成
的工期延误,那么就应该按照合同规定的违约金数额进行赔偿。最后,如果承包人不能按照合同规定的时间完成工程,业主可以要求...
什么是工程延期和工程
延误
?它们的区别是什么?如何处理?
答:
延期和
延误
是相当的,是对承包商而言相当于业主的说法的,属于业主应承担的责任或
原因
而
造成工期的
延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。延期和延误都是未按期完成计划,区别就在于延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责任。处理方法:延期应...
水利
工期
延期申请报告
答:
然而,由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等
原因造成工期延误
,致使工程无法按要求正常竣工,特向贵公司申请该工程延长工期,具体情况说明如下: 一、 征地拆迁问题 总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间20XX年3月1日至20XX年12月31日,共计305天(前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须...
工程延期申请报告格式
答:
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于2010年4月9日正式开工,计划竣工时间为20XX年10月9日,工程合同总工期为548日历天。 然而,由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等
原因造成工期延误
,致使工程无法按要求正常竣工,特向贵公司申请该工程延长工期,具体情况说明如下: 一、 征地拆...
在国际工程中,不利的现场条件有哪些方面
答:
1、存在缺陷、显失公平的合同。合同条款不全面、不完善,文字不细致、不严密,致使合同存在漏洞。如在合同条款上,存在不完善或没有转移风险的担保、索赔、保险等相应条款,缺少因第三方影响
造成工期延误
或经济损失的条款,存在单方面的约束性、过于苛刻的权利等不平衡条款。2、发包人资信因素。发包人经济...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜