99问答网
所有问题
当前搜索:
竣工时间和竣工验收时间
竣工日期和验收日期
能否同一天
答:
竣工日期
可能由于不利因素而延迟,但验收日期的不确定定性更小。一般工程
竣工验收日期
是建设单位已取得有关主管部门或其委托机构出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成建设工程竣工验收报告的时间期限。另外,竣工日期可能存在有签约合同的情况。竣工...
竣工日期和竣工验收日期
有啥区别
答:
法律没有严格的定义,一般以当事人约定为准
,
比如:完工之日、竣工报告提交之日、竣工验收合格之日或者竣工验收合格备案完成之日等
。依据《(示范文本)》通用条款》第32.4条约定:“工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为...
竣工日期和验收日期
答:
法律分析:竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日
。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的日期。竣工日期的确定对后续的...
验收日期和竣工日期
答:
竣工日期和验收日期:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期
。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。【法律依据】《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民...
竣工日期和竣工验收日期
有啥区别
答:
人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
竣工时间和验收时间
哪个在前
答:
法律分析:
竣工时间
在前。完工后,自查合格后,向质检站提出
竣工验收
。完工是指工程已经施工完毕,没有相关部门认可。竣工验收是指工程完工,施工单位自检合格后,并通知有关部门给当地档案中心进行验收合格后,并取得相关资料。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程...
竣工验收时间
如何确定
答:
竣工验收时间的确定方式:1、建设工程经竣工验收合格的,
以竣工验收合格之日为竣工日期
。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有...
竣工日期和竣工验收日期
一样吗
答:
不一样。
竣工日期
为合同日期,
竣工验收日期
为交付时期。竣工验收指建设工程项目竣工后,由投资主管部门会同建设、设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门,对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验后,取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。
竣工验收时间
如何确定
答:
法律分析:建设单位应当在工程
竣工验收
7个工作日前将验收的
时间
、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,依照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(住房和城乡建设部令第2号)的规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设...
工程
竣工时间
以什么为准
答:
法律分析:工程竣工日期以工程验收时,承包人提交竣工验收报告的日期为准。经发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期应为承包人向发包人提交修改验收的日期为准。如果施工合同无约定或者约定不明的,
以竣工验收合格之日为竣工日期
法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
竣工验收日期与竣工日期
竣工验收时间要求规定
竣工报告日期与竣工验收日期
竣工日期是验收时间吗
竣工预验收跟竣工日期
竣工日期是哪一天
工程交付时间和竣工验收时间
竣工初验和竣工验收时间间隔
竣工验收之日和实际竣工之日