99问答网
所有问题
当前搜索:
由于甲方停工造成的损失
工地
因甲方
原因
停工
或停建赔偿
答:
法律分析:
1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工
。2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包...
因为甲方
原因
停工
乙方
损失
怎么算
答:
法律分析:由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔,双方可以经协商一致签订索赔协议书
。因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。法律依据:《中...
因甲方停工造成
误工费怎样索赔
答:
法律分析:
停工
索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,复工单,一般人员是每天每人15元,管理费是人工费的20%,机械停滞费按机械台班的40%走。如果有干扰的话,可以计取干扰费用。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者...
甲方
原因
停工
索赔范本
答:
1. 索赔成立理由:根据合同条款,甲方原因导致的停工,承包人遭受了额外的成本支出或直接工期损失
。2. 索赔依据:合同规定,非承包人行为责任或风险责任造成的费用增加或工期延误。3. 索赔事项概述:详细记录停工和复工的时间、原因以及由此产生的各项损失。4. 索赔项目:- 人工费:包括额外工作内容的人工...
由于甲方
原因
导致
工期延误怎么索赔
答:
如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)
发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供...
遇到涉及
停工的
项目,如何进行施工索赔?
答:
本项目虽然没有人员、机械的进退场纪录,谈判工作处于被动,但
由于
人员、机械撤场比较及时,
停工造成的损失
并不大。2. 停工之后,业主不能就停工的时间长短作出明确判断,承包商不能自行撤离施工现场的,建议承包方在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿...
甲方
原因
导致
工期延误的责任
答:
法律分析:建设工程
因为甲方
的原因造成工程延期的,乙方可以依据双方合同的约定来要求甲方进行赔偿,如果没有约定的,按照实际
造成的损失
来赔偿。如果甲方不进行赔偿的,乙方可以向法院提起诉讼。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、...
甲方停工导致的
误工费可以索赔吗?
答:
甲方停工导致的
误工费可以索赔。这个是工程造价里索赔的知识: 1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。 2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到 工资 赔偿的,他们应该退场。 3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。 4、可以自行的设备如汽车...
甲方
原因
停工
对我
造成的损失
需要提供发票吗
答:
需要的,具体还得看
甲方
有没有在
停工
前一定要先收集保留对己方有利的证据,以确保在后续的合同纠纷中占据主动。首先是向甲方发函,在函件中写明停工原因及各类事项,明确甲方才是责任方。同时要妥善保留合同、补充协议、已收付款单据、发票、施工进度证明等证据。
由于甲方
原因工期延期补偿
答:
甲方
原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行,不同的工程,使用的设备不同、参与的人员不同,
造成的
经济损失也会不同,大致内容如下:一般可以包括人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费。1、几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、
停工损失
费和工作...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
甲方原因停工乙方要求退场
因甲方资金原因造成停工
由于甲方原因造成误工
工地因甲方原因停工要求结算
工地停工有哪些损失
因甲方原因停工结算
设备采购因为甲方停工原因
因甲方停工需要做哪些签证工作
工程停工材料损失